Согласно п. 15 ст. 95 ФЗ №44 госзаказчик обязан принять в 2 случаях: если установит, что поставщик поставляет некачественный товар или сам поставщик не мог быть участником закупки, но выиграл ее предоставив о себе недостоверные сведения.

Кроме того, заказчик вправе принять решения об отказе в случае существенного нарушения поставщиком обязательств по контракту, чаще всего это нарушение сроков поставки или выполнения работ.

При этом заказчик обязан подать в ФАС заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Иногда заказчик неправомерно отказывается принять поставленный ему товар или работу и отказывается от исполнения договора в связи с истечением срока контракта (чаще всего) или поставкой некачественного товара.

В этом случае решение об отказе в обязательном порядке нужно признавать недействительным и требовать принудительной приемки заказчиком товара или работы. В ином случае комиссии ФАС будет трудно доказать Вашу добросовестность, т.к. актами заказчика будет подтвержден факт некачественной поставки по контракту.

Вам необходимо провести судебную экспертизу качества поставленного товара (работы) в одном из экспертных учреждений, чтобы подтвердить качество поставленного товара. Вы как истец обязаны ходатайствовать о ее назначении, поставить вопросы перед экспертом и выбрать экспертное учреждение. Иные доказательства, подтверждающие качество товара (в том числе досудебная экспертиза, т.к. эксперт не предупрежден об уголовной ответственности) не являются для суда 100% доказательством качества товара.

Рассмотрим сначала некоторые спорные ситуации по договору поставки.

Если же заказчик отказывается принимать у Вас товар аргументируя это отсутствие сопроводительных документов, которые он вправе запросить по гос. контракту (сертификаты качества с завода изготовителя, проектная документация на оборудование и т.д.), то Вы обязаны поставить товар вместе с этими документами. В противном случае в удовлетворении иска о признании недействительным госконтракта будет отказано, т.к. заказчик действовал правомерно в рамках заключенного договора (пусть эту документацию фактически получить невозможно).

Если предоставить запрошенные госзаказчиком документы невозможно, Вы можете провести независимую экспертизу за свой счет, которая подтвердит заказчику качество поставляемого материала. При этом возложить на него убытки по оплате экспертизы невозможно.

В случае, если заказчик не принимает у Вас товар без обоснования причин и просто отказывается пускать Вас на свою территорию и не дают никаких подтверждающих документов Вам необходимо документально закрепить данный факт, например: составить путевой лист на машину, накладную на доставку товара до склада заказчика с экспедитором, товарно-транспортную накладную с отметкой транспортной компании об отказе от приемки товара и т.д.

О данном факте (желательно с приложением уже подготовленных документов) Вам необходимо в письменном виде сообщить Заказчику с требованием принять товар или обосновать причины отказа в приемке товара по электронной почте или нарочно (у Вас обязательно должно остаться доказательство получения письма). Также Вы можете попросить назначить повторную дату доставки.

Если заказчик отвечает молчанием или не обосновывает свой отказ, то обращайтесь в суд иском о понуждении к приемке товара.

 

По договорам подряда может складываться ситуация, когда Заказчик не исполняет некоторые свои обязательства или затягивает их выполнение, из-за чего может возникнуть просрочка, например: не передает готовую для выполнения работ строительную площадку (иногда в смету не закладываются затраты на ее подготовку), не предоставляет проектную документацию, не предоставляет электричество (если обязан делать это по договору) и другие обязательства, которые прописаны в договоре или законе.

В других случаях может выясниться необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных сметой.

Обо всех подобных обстоятельствах необходимо предупреждать заказчика и требовать от него либо их устранения либо дачи руководящих указаний.

При необходимости проведения дополнительных работ заказчик может подписать дополнительную смету в пределах 10% от цены контракта. С 01.07.2019 таковой предел увеличен законодателем до 30% для работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, если без таких работ цель контракта не будет достигнута.

Важно подчеркнуть необходимость документального оформления всех заявлений и писем в адрес заказчика, особенно если они касаются выполнения работ. Необходимо как можно более детально и четко описывать ситуацию и формулировать свои требования. В противном случае Вы не сможете в ФАС или в суде ссылаться на неподтвержденные документально обстоятельства.

Если у Вас возникли проблемы с подготовкой доказательственной базы, то мы можем окать соответствующую помощь.